截桩头合同范本
桩头合同范本第一篇
方：
方：
乙双方根据《_劳动法》、《_合同法》和《_建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚恳信用的基础上，签订本合同。
、工程内容：
、工程单价：钢筋加工元/t，此单价包括的内容：
提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；
钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸经过中的其它相关职业；
所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，接着由乙方根据需要自行接引。
、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
、甲方责任
负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等职业。
负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
、乙方负责
乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。施工经过中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时等缘故造成乙方停工或窝工超过天的，甲方补助乙方人员误工费元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
合同履行经过中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。因乙方缘故造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。
施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在五零零元以内时，由乙方负责；超过五零零时按项目部“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。
乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度，接受甲方的领导、监督检查与指导。
认真按甲方劳务培训规划参加相关的进修和培训，独特工种必须持证上岗。
乙方劳务人员有义务保护好甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品。
乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。
乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。
施工经过中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等难题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。
.劳务费结算与支付
算。甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。甲方承担安全辅助材料，保险费，税金等劳务费用。
件作业项目：以施工图中设计数量为结算依据，以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。
下列情况其中一个者不予结算和支付。
经监理工程师检查确认的计件量。
乙方劳务工缘故造成的质量不合格项目的数量。
付：实行按月结算支付：
甲方收到业主相应工程款项后，按本月经甲方审核完成的工程量进行支付。
、安全及文明施工管理
禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健壮人员。
方必须按民族规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。
、变更与解除：本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况其中一个的，允许变更和解除：
于本合同所涉及的工程停建，使之无法履行。
不可抗力使合同无法履行。
方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等影响导致不能完全履行合同，影响甲方工程项目安全、质量、工期的，甲方有权变更或解除合同，乙方必须做好配合职业。
、违约责任
方缘故造成的质量难题而返工重做的，甲方按实际发生的数量乘以该项目的计件单价支付乙方劳务费。违约金
乙方缘故造成的质量难题由乙方负责返修，返修所需成本、人工费全部由乙方承担。
方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权
甲方上级部门或地方劳动保障等行政部门举报。
同一方故意或者过失违反合同，致使合同不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。
零、争议的解决办法：在履约合同经过中，如发生争议，双方应本着友好协商的规则解决；如协商不成，可通过下面内容方式进行解决。
向（工程所在地）仲裁委员会提请仲裁；
向（工程所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。
一、附则
合同一式两份，甲、乙双方各一份。
合同自甲乙双技巧定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，完成合同约定的职业任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。
合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充合同。
方（盖章）：
定代表人或授权代理人：（签字）
期：年月日
户银行：
号：
方（盖章）：
定代表人或授权代理人：（签字）
期：年月日
户银行：
号：
桩头合同范本第二篇
方：
方：周某某，男，汉族，住某某某
据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的规则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
、工程概况
、工程名称：____省____市马浦镇一高架桥桩基工程
、工程基本情况：桩基总量一五零零根，孔深三五至六零，工程单价二八零元。
、双方权利义务
、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的缘故而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
、甲方应该在乙方机械设备进场后____日内提供好本合同
二条第一款所规定的内容，超过____日的，甲方应向乙方承担违约责任。
、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括职业面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方缘故导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
、如工程出现施工质量难题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准进步等缘故造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
、工程结算及付款方式
、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程总量八零%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同
一条第二款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
、本工程全部竣工完成后三个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。
、违约责任
、甲方违反本合同
二条第一款、第三款、第四款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。
、甲方违反本合同
三条第一款的，应向乙方承担该月施工工程款%的违约金，累计数月未结算的，总违约金由各月违约金相加计算，超过三个月未按照要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。
、甲方违反本合同
三条第二款的规定，应向乙方承担未结算工程款%的违约金，并同时向乙方承担同期银行贷款利率四倍的利息。
、乙方违反本合同
二条第二款规定的，应向甲方承担合同总额%的违约金。
、争议解决
乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。
、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。
、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。
、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。
方：
方：
刻：年月日
刻：年月日
桩头合同范本第三篇
方：
方：
方拟于维新镇落箭村一组建造自住用房一栋，经双方协商确定由乙方负责该工程的承包建设，现就具体工程施工承包事宜达成协议如下：
，本合同约定施工承包方式为工程单包。甲方负责提供工程建设所需的钢筋、水泥、砖砂、管线、模板、撑木等各项物料，乙方负责出工建设并自行解决施工所需的所有工具设备（含脚手架、斗车、料桶、扣架等）；施工经过中产生的水电费用由甲方负责，施工人员的吃住生活由乙方自理；施工前乙方应为所有施工人员购买人身意外伤害保险，施工经过中应认真注意施工安全，因设备缘故或者施工操作不当以及建筑质量安全等导致的伤亡事故由乙方承担完全责任；因乙方对施工工地管理疏忽造成施工人员以外的第三人人身财产损害的由乙方承担完全责任。
方米，为钢筋混泥土框架结构。甲方将包括地基在内的房屋建筑主体工程承包给乙方（含基础、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、架模拆模、浇筑二楼连接公路坝面、做地平、安装下水管道、内墙水泥粗粉等）
strong>三，施工质量要求：
地工基础：深度：深达硬土层，基础柱：下底面一五零cm×一五零cm，上平面一二零cm×一二零cm,。下底面要求深度一致，上平面要求水平一致。
柱桩工程：框架柱要求五零cm×五零cm高度一致，横竖对齐
墙体工程：外墙内墙砌筑时内外错缝一般采用水泥浆强度要达到（C四零）.砌筑前必须把砖浸水湿润，沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法（一块砖一铲灰一挤实）的要求。
圈梁过梁：过梁高度不低于一二cm，钢筋直径不宜小于一零mm，刚箍直径不低于六mm，最大箍距不超过二五零mm，圈梁高度不低于二零零mm.⑤屋顶现浇板，钢筋不低于一二mm，距离一六cm，混泥土C二零级，屋面炉灰前面高度二五cm，后面一五cm，炉灰上面五cm混泥土，二cm沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广一/三
，工程期限：开工起七零天完工（不包括刷涂料）
，付款方式
体浇筑完成付三零%，砌好隔墙二零%，交工支付三零%。其余二零%半年内无质量瑕疵一次性付清。
桩头合同范本第四篇
包方(下面内容简称甲方）
包方（下面内容简称乙方）
据《_建筑法》、《_合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工经过中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
strong>一、工程概况
、工程名称
、工程地点
、工程内容
、工程造价
strong>二、双方责任
strong>甲方：
、工程开工前，交给乙方施工图纸一份，地质勘察报告一份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，提供会审纪要和修改施工图。
、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移职业，须具备开工条件。
、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。
、协调施工现场周围居民环境。
方因以上约定未能如期完成，造成职业上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。
strong>乙方：
、做好施工准备职业，根据设计图纸，按规范组织施工。
、确保工程质量，出现质量难题负责处理并承担其费用。
、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。
、按合同规定的时刻，如期完工和交付收验。
、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书二份。
方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损失，应承担其经济责任。
strong>三、合同工期
、有下面内容缘故影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
一）人力不可抗拒；
二）设计变更；
三）甲方规划调整；
四）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
五）凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度；
六）在施工中如因停电、停水影响正常施工；
七）非乙方缘故而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
八）未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。
strong>四、工程质量
、质量要求：
、乙方必按照施工图纸、会议纪要和民族颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下一道工序。
strong>五、工程价款支付与结算
strong>六、违约责任
strong>乙方：
、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。
、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。
strong>甲方：
、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他难题，由甲方承担责任。
、不按合同规定拨付工程款，超时限付款另需支付银行同期贷款利息，并承担由此造成的一切损失。
strong>七、其它
、乙方食宿难题自行解决。
、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。
、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。
、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。
、本合同壹式份，甲乙方各执份。
包方（盖章）
包方（盖章）
人代表（签字）
人代表（签字）
桩头合同范本第五篇
包人（全称）：xxxx项目部（下面内容简称甲方）
包人（全称）：xxx（身份证号：三六零一二一一九六三零九零一xxxx）（下面内容简称乙方）
照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，甲方将xx桩基（锤击沉管夯扩桩）工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关桩基工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：
strong>一、工程概况
、工程名称：xxxx公园。
、工程地点：xxxx新城。
strong>二、工程承包方式、范围和内容
、工程承包方式为包工包料、包机械（含机械进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。
、工程承包范围为xx公园c区荷塘月舍的锤击沉管夯扩桩桩基施工，机械进出尝现场文明、安全施工等由乙方承担。具体桩数和工程量以建设单位和甲方共同认可的施工图和职业联系单，以及桩基施工记录为准。
strong>三、工程决算单价及结算规则
、本工程量决算按建设单位和甲方提供的施工图纸、设计单位的设计变更函，有关现场监理、业主职业联系单、签证单等，经甲方认可后作为决算依据，甲方双方约定上述桩基施工的结算单价为五七零元/m三（不含税金），此此单价按现场监理、建设方和甲方共同认定的实际成型的桩砼量计算，桩空孔部分和超出设计要求的超灌部分砼均不予计价，结算工程量以甲方与建设单位决算的工程量为准。
、甲方支付乙方工程款时，乙路线甲方提供钢材、水泥、砂砾材料发票及民工工资表。
、甲乙双方约定试验桩结算单价为五七零元/m三（不含税金）。
、乙方桩基施工用水电费由乙方负责承担，按现场实际用量由甲方在乙方的工程款中扣回。
strong>四、工程工期
、本合同约定的工程试桩和工程桩必须按甲方指定的工期完成。从第一根桩施工开始计算工期，乙方根据甲方的工期如有延期，则延期二天后，第三天开始延期每天按XX元处罚，累计处罚最多不超过桩基工程总造价的五%。
、遇人力不可抗拒影响，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向业主签证。乙方在上述情况发生三天内，就延误时刻、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报业主、监理并协助签证。
strong>五、工程质量
乙双方约定的工程桩基质量为确保合格，不准出现三类桩及三类以上的桩质量难题，不准由于桩质量难题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于桩基工程质量难题，导致桩基验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格外，甲方可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
strong>六、甲乙双方责任
、甲方责任
一）全面履行合同，确保乙方正常施工。
二）提供本工程桩基施工图纸、地质资料、场地基准标高、基准水准点、总定位坐标控制点等有关乙方要求的技术资料。
三）及时协助乙方做好有关签证职业，对乙方提交的签证报告在三天内报送业主并协助督促业主签复。
四）负责办好施工手续，需乙方协助的职业乙方无条件配合。
五）督促乙方做好安全管理，文明施工。
六）凿桩职业由甲方负责，不属乙方施工范围，如桩顶、桩身等超出标准部分的增加费用由乙方负责，由甲方在工程款结算时扣回。凿桩前，相关后续后续单位应与桩基施工人员共同做好相关的现场记录。
七）甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。
、乙方责任
一）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
二）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
三）服从现场有关部门和职能人员的监督管理。
四）负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入规划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
五）因乙方缘故造成的质量难题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。考虑到南昌电力供应情况，乙方应自行配备备用电设施，费用由乙方自行负责。
六）桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理、建设单位和质监部门认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
七）全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。
八）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
九）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇独特情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育职业，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。
一零）严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款一零零元。如发生意外概由乙方承担责任。
一一）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
一二）乙方劳务人员进入现场施工，必须签订劳务合同，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清缘故如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取相应的处罚措施。
一三）发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。
一四）积极配合项目部职业，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
一五）乙方经济责任人是桩基工程安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。
一六）积极配合项目部组织的安全聪明进修，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。
一七）乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行责任，如不到位项目部有权对乙方作出每天一零零元每人的处罚。
strong>七、安全生产、文明施工
方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
strong>八、材料供应
工程桩基所用的钢筋、水泥、砂石等由乙方自行采购，各种材料质量必须经相关部门检验合格后方可使用，及时做好进场材料台帐资料和相关签证职业。
strong>九、桩基验收
程具备桩基验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，积极协助乙方进行桩基验收。
strong>十、工程款支付
．本工程甲方不支付备料款和进度款，待荷塘月舍全部工程中五零%的工程主体结构完成时，甲方开始支付乙方荷塘月舍桩基工程款的二五%，待荷塘月舍全部工程的主体结构全面完成后，乙方荷塘月舍桩基工程款甲方应支付至八零%，余款在荷塘月舍全部工程的主体结构全面完成后三个月时给予付清。
.乙方必须按甲方要求及时将施工桩机和机具全部撤离现场，所有涉及施工质量事宜和桩机工程结算的资料，均已经甲方、建设单位、监理单位、设计单位和质监部门书面确认，符合有关质量和结算要求，且履行相关的签字、盖章等有效手续，并且整理齐全完整有效的资料上交给甲方后，甲方方准按上述约定付款方式，支付乙方的荷塘月舍桩基工程款。否则，甲方有权暂不予支付乙方桩基工程款。
strong>十一、附则
、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的进度需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程款应无条件由甲方自行处理。
、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工经过中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款开头来说应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，报送甲方分公司、公司经营科各壹份备案。
、甲、乙双方经济责任人签字、按手印之日即生效，工程款结清之日失效。
、在履行合同经过中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。
、合同订立时刻XX年一零月二零日。
方经济责任人（签字、按手印）：
方经济责任人（签字、按手印）：
份证号：
份证号：
机及电话：
机及电话：
桩头合同范本第六篇
租方（甲方）
赁方（乙方）
据《_合同法》等有关法律、法规的规定及双方自愿规则，就租赁钢板桩打桩机事宜经协商达成如下协议：
一条：租赁设备期限
赁开始时刻为年月日，结束时刻为年月日。若租赁期限已满，为保证工程顺利施工，甲方要求延长租赁期限，应在租赁期限之前至少天以书面形式通知乙方，乙方接到通知后，应同意延长租赁期限，租赁费按承租费用的月均算。
二条：租赁设备租金及相关费用
、本协议租金实行月支付制，月租金（大写）柒万伍仟元（小写七五零零零），租金支付方式为（现金），月底结帐；
、桩机进出场费由方负责；
、桩机维修费用由方负责。
三条：误工及处理办法
工工期如因甲方或是不可抗拒缘故（天气、征地）而耽误工期，所造成的工期损失由甲方承担；如机械需要修理或保养，所耽误的工期则自动从当月扣除。
四条：司机事宜
、甲方为乙方桩机司机提供住宿，其他由乙方自行解决；
、文明、安全施工，如发生人身伤亡、机械损坏，乙方自负责任并承担相关费用。
五条：协议的解除
、本协议期限满后；
、本协议有效期内双方达成终止协议；
、本协议任何一方因地震、风暴等不可抗拒缘故丧失继续履行本协议的能力；
、乙方将设备擅自转租、转让、转借给第三人，甲方有权终止协议。
六条：违约责任
、乙方未按约定提供设备致使甲方不能正常施工的，应减收相应租金；甲方有权要求乙方继续履行或解除协议，并赔偿相应的损失。如甲方相应的损失无法得到赔偿的，乙方应承担赔偿责任；
、本协议任一方均应按本合同的约定履行租金的权利及义务，任何一方违反本协议条款造成另一方的损失，需由违约方赔偿损失。
七条：争议解决技巧
议履行中发生的争议，由双方协商或报三亚市人民政府有关部门解决。
八条：附则
协议一式两份，甲乙双方各一份，自签字盖章之日起生效。
方（盖章）：
方（盖章）：
方（签字）：
方（签字）：
月日
月日
桩头合同范本第七篇
包单位：(下面内容简称甲方)
包单位：
包单位：(下面内容简称乙方)
阳凌云花苑工程经发包单位推荐，总包单位同意将桩基分部工程委托分包单位施工。为明确各方责、权、利，保质、保量，按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。
、工程概况：
)工程名称：平阳县凌云花苑
)施工地点：平阳县鳌江镇种玉村
、工程承包范围和方式
)桩基工程
)包工包料
、工程内容：放样定位，埋设护筒，移机成孔，钢筋笼制作安装，浇砼试块制作，材料送检，资料整理等一切与桩基工程有关的施工内容。
、工程量计算的方式及工程造价：
程量计算的方式：
学说方量=桩设计截面积×[桩设计有效桩长+加灌长度(二m)]
桩基工程预计总造价一二八四万元，(含桩基土方泥浆外运暂定五七万元)，桩基工程完工后，工程量接实计算，具体按下面内容标准计算：
)、桩径ф七零零回旋桩，按砼学说方量计单价七五六元/m三计算。(包括税费)：桩径ф六零零简易钻孔桩，按砼学说方量计单价七三二元/m三计算。(包括税费)。上述工程量均需发包单位工程量确认后办理结算。税费按规定由总包单位代扣代缴。
)、地坪硬化工程的地坪填土方由发包单位负责，红线范围内的地坪硬化(浇硬地坪砼)及场地的维护，包括泥浆池，泥浆沟等一切桩基工程的施工需要的内容由分包单位负责(费用已包含在综合单价中)。分包单位按县级标化工地标准组织施工，确保达标。分包单位在地硬地坪完成后，应请发包单位、总包单位监理三方共同测量好场地地坪标高。桩基完成，分包单位以测量好的基准标高移交总包单位和发包单位。如地坪标高超过基准标高，则超过部分土方分包单位负责外运，分包单位如不外运，则由总包单位外运，总包单位外运后，在分包单位工程款扣除该项费用。
)、桩底扩大头：人工和机械费合计每根桩八零零元，含砼材料一次性包干。
)、孔底注浆：人工费和机械费合计每根桩四零零元，含注浆管制作人工费一次性包干。注浆用水泥和钢管等材料根据市场价按实计算。凿桩头总包单位按规定另向发包单位收取。桩头超灌量以二米为准，超过二米部份凿桩头总包单位按市场价向分包单位收取。
)、回旋钻孔桩桩泥浆外运和简易钻孔桩土方外运，按砼学说方量计算，单价三八元/m三包干(含税费)。
)、劳保费由发包单位负担，总包单位负担，分包单位负担。为了手续合法合规且便于计算，由发包方承担的劳保费换算为一零元/m三ф七零零的回旋桩造价(七六六元/m三)。换算后分包单位负责支付劳保费并在支付工程款按比例支付给总包单位缴纳。
上工程的单价均含税金，施工管理费，城建管理费，工程保险费，临时设施费，机械进退场费及拆装费等与桩基施工经过所发生的一切费用。桩基静荷载实验及动测实验由发包方负责，并承担费用。如果属分包单位施工质量难题造成超过民族桩基静荷载试验及动测试验标准的数量或造成重新检测，其费用分包单位承担。上述桩基单价一次性包干(钢筋三二零零元/吨，砼C三五每立方米二八零元，C二五每立方米二三二元，如供应价变动单价按时调整)，工程量按时结算。总包单位总包管理费一%，现场配合费一%合计按总造价二%收取，在支付分包单位工程款按比例由发包单位另支付给总包单位。工程保险费根据总包单位已投保险按工程造价比例分摊部份向分包单位收取。
、履约保证金：
三方协商决定，分包单位向总包单位缴纳合同履约金三零万元正。基础工程完成到±后的一零天内退回给分包单位，如属分包单位缘故没有按时进场或中途退场，履约金不予退回。
、付款方式：
桩基工程总造价预计一二八四万元(含桩基土方泥浆外运费五七元)剔除分包单位预计利润八零万元和发包单位垫付材料款资金利息六零万元之后，暂定工程造价为一一四四万元，具体按下面内容方式支付：
、桩基工程完工退场后的一零天内，支付桩基工程总造价的五零%(分包单位应归还发包单位借款五零%计四零零万元、预留给乙方砼二零%材料款计九四万元)；
、基础完成到±后的一零天内，支付桩基工程总造价的三零%(分包单位应归还发包单位借款三零%计二四零万元)；如果桩基工程验收合格之后，非分包单位缘故总包单位的基础工程工期超过一年，由发包支付工程款。
、主体工程结顶后一零天内，支付桩基工程总造价的一七%(分包单位应归还发包单位借款二零%计一六零万元)
、总包单位在发包单位资金到位的情况下，按时支付工程款；
、主体工程结顶后，办妥桩基工程结算。发包单位扣除桩基工程总造价三%的保修金后，结清桩基及总包管理配合费和劳保费尾款。分包单位同时支付给发包单位利息六零万元。
、工程款审核及支付程序：
头来说由分包单位根据工程进度呈报工程款支付申请报表并上报监理；接下来是由发包单位根据监理审批签证的工程款支付证书，经审核，在签证的工程款金额的基础上，外加总包管理配合费二%，凭总支票汇入总包单位帐户。但每到年终，总包单位必须提供正式发票结算；最终由分包单位根据发票金额，扣除总包管理配合费二%和税费及劳保费后，在当地税务部门开具建筑安装发票，总包单位凭发票金额，开具支票汇入分包单位帐户。
、施工工期：
包单位工期从二零__年九月二五日起，至二零__年一月二五日止，总日历天数一二零天。考虑到施工经过中可能出现不可预见情况，为此再增加一八天的工期，合计一三八天，如果超过一三八天，每延误一天罚款二零__元。
包单位按桩基工期一五零天计算，桩基工程超过一五零天，发包单位按分包单位实际延期工期的日历天给予总包单位上部工期延误的签证。对分包单位工期延误罚款仍按上款执行。
下列缘故造成工程不能正常施工，工期相应顺延。
)、工程设计变更，工程量增加五%以上。
)、不可抗拒缘故。
)、政府有关部门不予审批夜间施工手续。
、工程质量：
)分包单位在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到一零零%合格。桩基验收必须通过合格，若桩基分项工程未达到合格，属分包单位施工缘故造成桩基质量难题，其责任由分包单位负责，分包单位必须无条件返工至合格，返工期限三零天，如超过三零天，要承担给总包单位造成的经济损失并承担所发生的一切加固补修费用。赔偿金在工程款和履约保证金中扣除。返工工期不予顺延。由于地质缘故造成桩承载力不符合设计要求，发包单位负责协调处理。原试桩桩位偏位，由发包单位协调处理。
)分包单位进场施工前，发包单位应完成施工现场“三通一平”职业及场外道路畅通，并组织桩基会审。
)本工程回旋钻孔桩C三五采用商品砼，简易钻孔桩C二五砼，如采用泵送，泵送费用由分包单位自理。要确保桩身质量。
)分包单位必须按当地质监站对工程质量的有关管理规定，配备各专业管理人员和机具及测量机具，做好规范施工。如上级主管部门对工程质量处罚，由分包单位承担外，对总包单位造成的影响和损失，在分包单位履约金中扣除。
)本桩基工程验收合格后一五天内，分包单位负责按当地建设工程资料存档与ISO九零零一质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。
)在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量难题的，分包单位应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按三%扣留，主体工程竣工当年归还，不计息。
、双方责任：
包单位责任：
)、协助发包单位做好现场“三通一平”职业，施工用水、用电接通至现场。
)、提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。
)、及时参加隐蔽工程验收。
)、及时按合同约定支付工程款。
)、配合分包单位协调有关职业。
)、协助分包单位办理签证手续。
)、总包单位现场代表：。
包单位责任：
)、对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全经过统筹安排，不得转包。
)、认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前一天通知县质监站，提前半天通知业主、监理单位和总包单位。
)、施工期间，分包单位应配合业主、监理单位及总包单位对现场操作技术、安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。
)、必须确保工程技术资料记录完整、准确、诚实、齐全，提交完整竣工资料交付总包单位。
)、分包单位必须办理桩基施工主管部门所需要的文件和手续。
)、配合总包单位对塔吊桩基及地下室支护的前期穿插施工。
)、分包单位驻现场代表：
一、安全、环保、文明施工：
)、根据总包单位向发包单位承诺本工程为县标化工地，施工现场安全生产、文明施工的管理要求，分包单位进场前须与总包单位签订“安全生产责任书”，并按标化工地标准组织施工，保证达标，如分包单位的缘故造成标化工地验收不合格，总包单位有权按本合同价的一%予以处罚并在工程款中扣除；如果总包单位的缘故造成分包单位标化工地验收不合格，总包单位按本合同价的一%向分包单位赔偿，由发包单位负责扣款。
)、分包单位进场前应编制施工组织设计(报送总报、监理、发包)，分包单位应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。
)、分包单位施工人员住宿自理，自行负责办理三证，严格执行进场各项管理制度。
)、总包单位应组织分包单位项目管理班子进行项目部管理制度交底，分包单位负责对其进场员工进行必要的安全聪明教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护觉悟，每周开展安全自查，自查记录应报总包单位。
)、有独特要求的施职业业，分包单位必须根据规定安排持操作证人员上岗，分包单位进场的机械设备必须经自验合格签字后报总包单位。
)、工程施工经过中，分包单位应严格执行总包单位运行的OHSAS一八零零一职业健壮安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；分包单位分包范围内如发生人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对总包单位造成影响和损失的，总包单位有权要求分包单位赔偿。
)、工程施工经过中，分包单位应严格执行己方运行的ISO一四零零一环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按总包单位要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身缘故违反有关规定造成的损失和罚款。
)、分包单位违反本合同安全生产约定条款或总包单位有关施工安全管理要求的，总包单位按本公司有关制度予以处罚，罚款从分包单位安全保证金中扣除；上级部门对分包单位的处罚由分包单位承担。
一、分包单位合同履约保证金三零万元，基础±完成后一零天内归还，不计息。
二、该工程进场施工时，如与村民发生纠纷，由分包单位负责协调解决，若涉及政策性难题纠纷，发包单位帮助解决处理。
三、本合同一式六份，三方签字盖章后生效，三方各执两份，并各自转报有关部门备案。
四、本合同如有未尽事宜，三方另行协商解决，协商不成可向具有管辖权的法院提起诉讼。
五、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。
方(公章)：_________乙方(公章)：_________
定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日_________年____月____日
桩头合同范本第八篇
包单位：（下面内容简称甲方）
包单位：（下面内容简称乙方）
方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《_合同法》，民族工商管理局和_颁发的（gf-九一-零二零一）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订下面内容合同条款，双方共同信守遵行。
一条、工程名称：
二条、工程地点：
三条、工程内容：
、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
打桩单价：ф五零零桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于三个三。
竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算技巧，从天然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度一米或露出天然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）
工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
四条、施工工期：
、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的一‰，总额不超过合同总价的一零%。
、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的天然灾害等缘故时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工二四小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
、因其他意外情况的停工，双方应共同查明缘故，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工缘故而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天一零零零元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方缘故造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。
五条、付款方式：
一）乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
二）乙方在保质量的基础上，甲方同意下面内容付款技巧：
、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；
、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的七零%；
、余下三零%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最终一根桩的三个月内完成桩基础验收职业；验收时刻越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
六条、承包方式：
、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结局为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
、水电费负责：由乙方负责。
七条、甲方责任：
、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。
、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。
、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。
八条、乙方责任：
、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备职业，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
九条、注意事项;
、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
、按施工图及民族现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
、施工经过中出现的断桩难题，如属施工技术难题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量难题，则由甲方负责。
十条、当不可抗力影响消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。
十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
方(盖章)：乙方(盖章)：
人代表签名：法人代表签名：
托代理人签名：委托代理人签名：
同签定日期：年月日
桩头合同范本第九篇
方：（下面内容简称甲方）
方：(下面内容简称乙方)
甲乙双方协商，甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务，根据本工程的具体情况，双方协议如下合同条款以共同遵守：
strong>一、工程概况
、工程名称二、：工程范围：
、桩径及型号：Φ五零零mm、AB型桩、壁厚一二五mm；具体以设计图纸要求为准。
）单桩承载力特征值
）静截压力要求边桩锤击桩锤重四、工期要求
基分片施工，分片施
